九州工業大学製造請負契約基準

作成日時

グループウェア管理者

2023/01/31 火 18:17:00

15 ヶ月前

更新日時

舟木　大誠

2023/09/26 火 10:10:09

7 ヶ月前

全般

10288

編

第5編会計

章

タイトル

九州工業大学製造請負契約基準

本文

○九州工業大学製造請負契約基準
 
平成１６年７月１４日
学長裁定
 
改正　平成１７年　９月１４日
平成１９年　３月２９日
平成２１年１２月２１日
平成２２年　３月３１日
平成２４年１０月３１日
平成３０年　３月　７日
 
 
　　　九州工業大学製造請負契約基準
 
　（趣旨）
第１　この基準は，九州工業大学契約事務取扱規程（平成１６年九工大規程第２８号）第４５条の規定に基づき，九州工業大学（以下「本学」という。）における製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
　（総則）
第２　発注者（本学における契約締結者を指す。以下同じ。）及び請負者（請負業者における契約締結者を指す。以下同じ。）は，契約書及びこの契約基準に基づき，設計図書（図面及び仕様書をいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令を遵守し，契約（契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする
　製造の請負契約をいう。以下同じ）を履行しなければならない。
２　請負者は，契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し，製造目的物を発注者に引渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。
３　製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段（｢製造方法等｣という。以下同じ。）については，契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き，請負者がその責任において定める。
４　発注者及び請負者は，契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用してはならない。
５　契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
６　契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は，原則として日本語とする。
７　契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，原則として日本国通貨とする。
８　契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。
９　契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては，民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。
１０　契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
１１　契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
　（製造の施行の調整）
第３　発注者は，請負者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施行につき，調整を行うものとする。この場合においては，請負者は，発注者の調整に従い，第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
　（製造費内訳書の提出）
第４　請負者は，契約締結後１５日以内に設計図書に基づいて，製造費内訳書（以下｢内訳書｣という。）を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，発注者が，請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は，この限りでない。
２　内訳書は，発注者及び請負者を拘束するものではない。
　（権利義務の譲渡等）
第５　請負者は，契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
２　請負者は，請負の目的物及び第２３第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
　（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６　請負者は，製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
　（下請負人の通知）
第７　発注者は，第６に定める承諾をした場合は，請負者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
　（特許権等の使用）
第８　請負者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている製造材料，製造方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその製造材料，製造方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，請負者がその存在を知らなかったときは，発注者は，請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
　（監督職員）
第９　発注者は，必要がある場合は，監督職員を置き，請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督させることができる。
２　発注者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
３　監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，設計図書に基づく工程の管理，立会い，製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査（確認を含む。）の権限を有する。
４　発注者は，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては，当該委任した権限の内容を，請負者に通知しなければならない。
５　発注者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
６　発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。
　（履行報告）
第１０　請負者は，設計図書に定めるところにより，契約の履行について発注者に報告しなければならない。
　（製造材料の品質）
第１１　製造材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては，中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
　（支給材料及び貸与品）
第１２　発注者が請負者に支給する製造材料（「支給材料」という。）及び貸与する製造機械器具（以下「貸与品」という。）の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。
２　発注者又は監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，請負者の立会いの上，発注者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，請負者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３　請負者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４　請負者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に第２項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
５　発注者は，請負者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
６　発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７　発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８　請負者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９　請負者は，設計図書に定めるところにより，製造の完成，設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
１０　請負者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し，又はその返還が不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
１１　請負者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，発注者の指示に従わなければならない。
　（設計図書不適合の場合の改造義務）
第１３　請負者は，製造の施行部分が設計図書に適合しない場合において，発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請求代金額を変更し，又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
　（設計図書の変更）
第１４　発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を請負者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
　（製造の中止）
第１５　発注者は，必要があると認めるときは，製造の中止内容を請負者に通知して，製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
２　発注者は，前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは，製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は請負者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
　（請負者の請求による完納期限の延長）
第１６　請負者は，天候の不良，第３の規定に基づく関連製造の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは，その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
　（発注者の請求による完納期限の短縮等）
第１７　発注者は，特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは，完納期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
２　発注者は，契約書及びこの契約基準に定める他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において，特別の理由があるときは，通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
３　発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
　（完納期限の変更方法）
第１８　完納期限の変更については，発注者請負者間において協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，請負者に通知する。
２　前項の協議開始の日については，発注者が請負者の意見を聞いて定め，請負者に通知するものとする。ただし，発注者が完納期限の変更事由が生じた日（第１６の場合にあっては，発注者が完納期限変更の請求を受けた日，第１７第１項及び第２項の場合にあっては，請負者が完納期限変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，請負者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
　（請負代金額の変更方法等）
第１９　請負代金額の変更については，発注者請負者間において協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，請負者に通知する。
２　前項の協議開始の日については，発注者が請負者の意見を聞いて定め，請負者に通知するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，請負者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
３　契約書及びこの契約基準の規定により，請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者請負者間において協議して定める。
　（一般的損害）
第２０　請負の目的物の引渡し前に，当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については，請負者がその費用を負担する。ただし，その損害（火災保険等によりてん補された部分は除く。）のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
　（検査及び引渡し）
第２１　請負者は，製造が完成したときは，その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
２　発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から１０日以内に請負者の立会いのうえ，設計図書に定めるところにより，当該製造の完成を確認するための検査を完了し，当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を請負者に通知して，請負の目的物を最小限度の破壊，分解又は試験により検査をすることができる。
３　前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，請負者の負担とする。
４　請負者は，第２項の検査に合格したときは，発注者に対し，請負の目的物の引渡しをしなければならない。
５　請負者は，第２項の検査に合格しないときは，直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては，補修の完了を製造の完成とみなし，前４項の規定を適用する。
　（請負代金の支払）
第２２　請負者は，第２１第２項の検査に合格したときは，請求書により請負代金の支払を請求することができる。
２　発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた月の翌月の末日までに請負代金を支払わなければならない。
３　発注者がその責に帰すべき事由により第２１第２項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
　（部分払）
第２３　請負者は，製造の完成前に，性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について，性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の額について，それぞれ第２項から第７項に定めるところにより部分払を請求することができる。
２　請負者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に依頼しなければならない。
３　発注者は，前項の場合において，当該依頼を受けた日から１０日以内に，請負者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，前項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を請負者に通知して，完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊，分解又は試験して検査することができる。
４　前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，請負者の負担とする。
５　請負者は，第３項の規定による確認があったときは，製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた月の翌月の末日までに部分払金を支払わなければならない。
６　部分払金の額は，性質上可分の完済部分については第３項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし，性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は，発注者請負者間において協議して定める。ただし，発注者が前項の請求を受けた日から１０日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，請負者に通知する。
 
　　部分払金の額-＝第１項の請負代金相当額×９／１０
 
７　第５項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合においては，第１項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
　（かし担保）
第２４　発注者は，請負の目的物にかしがあるときは，請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から１年以内にそのかしの補修を請求し，又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
２　発注者は，請負の目的物の引渡しを受ける際にかしがあることを知ったときは，前項の規定にかかわらず，その旨を直ちに請負者に通知しなければ，当該かしの補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし，請負者がそのかしがあることを知っていたときは，この限りでない。
３　発注者は，請負の目的物が第１項のかしにより滅失又はき損したときは，同項に定める期間内で，かつ，その滅失又はき損の日から６月以内に同項の権利を行使しなければならない。
４　第１項の規定は，請負の目的物のかしが支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは，これを適用しない。ただし，請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。
　（履行遅滞の場合における損害金等）
第２５　請負者の責に帰すべき事由により，完納期限内に給付を完了することができない場合においては，発注者は，損害金の支払を請負者に請求することができる。
２　前項の損害金の額は，請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づく，契約日時点における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（以下「遅延利息率」という。）を乗じて計算した額とする。
３　発注者の責に帰すべき事由により第２２第２項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては，請負者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
　（契約保証金）
第２６　請負者は，契約保証金を納付した契約において，請負代金額の増額の変更をした場合は，増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として，発注者の指示に従い，直ちに納付しなければならない。
２　請負者が契約事項を履行しなかった場合において契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，本学に帰属するものとする。
　（発注者の契約解除）
第２７　発注者は，請負者が次の各号の一に該当するときは，契約を解除することができる。
　(1)　正当な理由なく，製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
　(2)　その責に帰すべき事由により完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
　(3)　前２号に掲げる場合のほか，契約に違反し，その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
　(4)　第２９第１項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
２　前項の規定により契約が解除された場合においては，請負者は，請負代金額（単価契約の場合については，契約期間全体の支払総金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
３　前項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において，発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
４　第２項及び第３項の場合において，契約保証金の納付が行われているときは，発注者は，当該契約保証金をもって違約金及び賠償金に充当することができる。
第２８　発注者は，給付が完了するまでの間は，第２７第１項の規定によるほか，必要があるときは，契約を解除することができる。
２　発注者は，前項の規定により契約を解除したときは，製造の出来形部分を検査のうえ，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
３　第２１第２項後段の規定は，前項の検査について準用する。
４　発注者は，第１項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
　（請負者の契約解除）
第２９　請負者は，次の各号の一に該当するときは，契約を解除することができる。
　(1)　発注者が契約に違反し，その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
　(2)　天災その他避けることの出来ない理由により，給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
２　第２８第２項から第４項までの規定は，前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
　（解除に伴う措置）
第３０　発注者は，契約が解除された場合においては，出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし，当該引渡しを受けたときは当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を請負者に通知して，出来形部分を最小限度の破壊，分解又は試験して検査することができる。
２　前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，請負者の負担とする。
３　請負者は，契約が解除された場合において，支給材料があるときは，第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代金を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４　請負者は，契約が解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が請負者の故意若しくは過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５　第３項前段及び第４項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限，方法等については，契約の解除が第２７又は第２８の規定によるときは発注者が定め，第２９の規定によるときは，請負者が発注者の意見を聞いて定めるものとし，第３項後段及び第４項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が請負者の意見を聞いて定めるものとする。
　（不正行為に伴う契約解除）
第３１　発注者は，請負者が次の各号のいずれかに該当したときは，契約を解除することができる。
　(1)　請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し，又は請負者が構成員である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより，公正取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して，同法第４９条第１項に規定する排除措置命令又は同法第５０条第１項に規定する納付命令を行い，当該命令又は同法第６６条第４項の審決が確定したとき。ただし、請負者が同法第１９条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，請負者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときは，この限りでない。
　(2)　公正取引委員会が，請負者に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
　(3)　請負者（請負者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。
２　請負者は，この契約に関して，第１項の各号の一に該当することとなった場合には，速やかに，当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
　（不正行為に伴う違約金）
第３２　請負者は，第３１条第１項各号のいずれかに該当したときは，発注者が契約を解除するか否かを問わず，発注者の請求に基づき，代金額（単価契約の場合については，契約期間全体の支払総金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に払わなければならない。
２　前項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において，発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
　（賠償金等の徴収）
第３３　請負者が契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年５％の割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
２　前項の追徴をする場合には，発注者は，請負者から遅延日数につき年５％の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
　（補則）
第３４　この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
 
附　則
この基準は，平成１６年７月１４日から実施し，平成１６年４月１日から適用する。
附　則
この基準は，平成１７年１０月１日から実施する。
附　則
この基準は，平成１９年４月１日から施行する。
附　則
この基準は，平成２２年１月１日から施行する。
附　則
この基準は，平成２２年４月１日から施行する。
附　則
この基準は，平成２４年１１月　１日から施行し，平成２４年４月１日から適用する。
附　則
この基準は、平成３０年４月１日から事務局長裁定を改め、学長裁定とする。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

添付ファイル4

添付ファイル5

移動先